1、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，
则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
B
正确答案：A
参考答案解析：0
2、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。
A.正在建造的船舶、航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
B
正确答案：D
参考答案解析：0
3、施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：0
4、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则 ( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：0
5、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：0
6、可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：0
7、下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应
注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结
果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：0
8、招标过程中出现下列情形( )，招标人应当重新招标。
A.投标截止时间止，投标人少于 5 家
B.经评标委员会评审后否决所有投标
C.中标候选人放弃中标
D.投标人对招标文件提出异议
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：0
9、投标设备应具有招标文件技术规范中要求的生产效率，如果所提供设备的性能、生产能力等
某些技术指标没有达到要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低( )时，应以投标设备实际
生产效率成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。
A.1％
B.2％
C.3％
D.4％
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：P52
10、以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限
内的费用作为评审价格。这些贴现值计算的费用不包括( )。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件及维修费用
C.估算寿命残值
D.人工工资费用
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：P53
11、按照《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立设计合同，发包人委托任务的项目设计要求不包括( )
A.设计深度要求
B.施工组织要求
C.建筑物的合理使用年限
D.设计人配合施工工作的要求
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：P70
12、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：P72
13、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环
境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，
设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：P72
14、下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施
工合同专用条款中说明的权力
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：P77
15、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损失时，保险金不
足以赔偿损失，一般来说，其中永久工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：P81
16、根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。
A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索
赔程序应给予顺延工期的时间之和
B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止
C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
D.保修期自验收合格日起算
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：P84
17、根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。
A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更
换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担
B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设
施中的任何部分运出施工场地或挪作他用
C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，
承包人方可将其撒离施工现场
D.以上说法都不正确
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：P89
18、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：P97
19、施工专业分包合同的组成不包括( )。
A.通用条款
B.协议书
C.推荐性条款
D.专用条款
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：P103
20、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：P123
21、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，
导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，
正确的是( )。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：P134
22、FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一
个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。
A.《施工合同条件》(1999 年版)
B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
D.《简明合同格式》(1999 年版)
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：P138
23、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( )程序。
A、质量预控
B、承包商自检
C、质量检验
D、技术复核
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：
24、FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为( )。
A. 缺陷通知期
B. 施工期
C. 合同有效期
D.合同工期
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：
25、指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师
B.承包人
C.发包人
D.政府主管部门
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：
26、在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：
27、某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5%.该项目估算的基本预备费应为( )万元。
A、1500
B、1750
C、2950
D、1250
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：本题考查预备费。基本预备费=(建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费)×基本预备费率。基本预备费=(6000+50000+3000)×5%=2950(万元)。
28、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为( )天。
A、8
B、6
C、4
D、2
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。K工作的总时差=20-6-max{8，10，12}=2(天)。
29、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：本题考查的是索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
30、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A、设计资历和社会信誉
B、投标方案的投入、产出比的高低
C、完成初步设计时间的早晚
D、投标单位的企业规模大小
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：本题考查的是建筑工程设计投标管理。设计招标评审的内容包括：设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。
31、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是( )。
A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。
32、对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A、概念设计
B、初步设计
C、技术设计
D、施工图设计
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：本题考查的是工程设计招标概述。对计划复杂而又缺乏经验的项目，如被称为鸟巢的国家体育场，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。
33、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、最低投标价法
D、最优设计方案法
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：本题考查的是建筑工程设计投标管理。鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
34、招标项目设有标底的，标底应当在( )时公布。
A、发布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。
35、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：
36、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：
37、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：
38、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：
39、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：
40、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：
41、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：
42、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是( )的职责。
A、总监理工程题
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、监理员
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：
43、在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出。
A、合同管理
B、组织协调
C、全方位控制措施
D、全过程控制措施
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：
44、采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。
A、最具权威的专家
B、建设单位负责人
C、总监理工程师
D、风险管理人员
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：
45、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：考点:“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采不能供应部分的货物而受到的价差损失时，．供货方应承当相应的责任。因此，本题确答案为B。
46、根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
该题未作答
正确答案：D
参考答案解析：考点:“订立设计合同时应约定的内容”。设计概算不得超过合同约定的设计限额，所以选项A正确；设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料，所以选项B正确；设计标准可以高于国家规定的强制性规震，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计，所以选项C正确，选项D错误。因此，本题的正确答案为D。
47、以下（ ）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A.高大模板工程
B.浅基坑工程
C.大爆破工程
D.脚手架工程
该题未作答
正确答案：A
参考答案解析：考点:“承包人的义务”。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工， 还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。因此，本题的正确答案为A。
48、设计招标的特点是（ ）。
A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争
B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争
C.设计投标书的竞争
D.设计费用的竞争
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：考点:“工程设计招标概述”。设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争。因此，本题的正确答案为B。
49、（ ）是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
该题未作答
正确答案：B
参考答案解析：考点:“英国NEC合同文本”。主要选项条款是对核心条款的补充和细化，每一主要选项条款均有许多针对核心条款的补充规定，只要将对应序号的补充条款纳入核心条款即 可。因此，本题的正确答案为B。
50、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
该题未作答
正确答案：C
参考答案解析：考点:“设计合同履行管理”。发包人应当按照合同约定时问，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料，以保证设计工作的顺利进行。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；交付上述资料及文件超过规定期限l5天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。因此，本题的正确答案为C。
51、下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
该题未作答
正确答案：A/B/D/E
参考答案解析：0
52、根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
该题未作答
正确答案：B/C/E
参考答案解析：0
53、在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
该题未作答
正确答案：A/E
参考答案解析：0
54、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲 施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
该题未作答
正确答案：A/B/D/E
参考答案解析：0
55、建设工程一切险的被保险人可以包括( )。
A.业主
B.总承包商
C.分包商
D.业主聘用的监理工程师
E.设备供应商
该题未作答
正确答案：A/B/C/D
参考答案解析：0
56、下列关于意外伤害保险的表述，正确的是( )。
A.意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费
D.建筑职工意外伤害保险是法定的非强制性保险
E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
该题未作答
正确答案：A/B/D/E
参考答案解析：0
57、下列内容中，符合设计资质管理的是( )。
A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项
资质
B.综合资质设甲级和乙级
C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同
级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务
E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应
专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)
该题未作答
正确答案：A/C/D/E
参考答案解析：P46
58、材料和通用型设备采购招标文件中划分采购标包主要考虑的因素包括( )。
A.有利于投标竞争
B.工程进度与供货时间的关系
C.工程质量
D.资金计划
E.市场供应情况
该题未作答
正确答案：A/B/D/E
参考答案解析：市场供应情况
59、订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。
A.本工程的批准文件(原件)
B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
该题未作答
正确答案：B/C/D/E
参考答案解析：P63
60、根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。
A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即
担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任
C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向
担保人要求予以赔偿
D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工
E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认
该题未作答
正确答案：A/C/D
参考答案解析：P76
61、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
该题未作答
正确答案：A/C/E
参考答案解析：P77
62、关于调价条款的说法正确的是( )。
A.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长
短来决定
B.适用于工期在 12 个月以内的简明施工合同的通用条款没有约定调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变
化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变
化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
E.价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用市场价格指数代替
该题未作答
正确答案：A/B/C/D
参考答案解析：P80
63、下列关于变更估价的说法，错误的是( )。
A.变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节
B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用
C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价
D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价
E.监理人收到承包人变更报价书后的 28 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格
该题未作答
正确答案：D/E
参考答案解析：P95
64、关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中，正确的有( )。
A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购
B.施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行
C.采购合同的出卖人即供货人，只能是生产厂家
D.采购合同的出卖人即供货人，只能是从事物资流转业务的供应商
E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人
该题未作答
正确答案：A/B/E
参考答案解析：P126
65、交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的
质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要
求执行
该题未作答
正确答案：B/C/D/E
参考答案解析：P131
66、招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，下列情形中可以进行邀请招标的有( )。
A、技术复杂，有特殊要求的
B、受自然环境限制的
C、只有少量潜在投标人可供选择的
D、政府投资的项目
E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
该题未作答
正确答案：A/B/C/E
参考答案解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。选项D不属于邀请招标的条件。可以进行邀请招标的有：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
67、设计招标采用邀请招标的，评标委员会应当在评标工作完成后，向招标人提出书面评标报告，采用邀请招标方式的，评标委员会可以向招标人推荐( )个中标候选方案。
A、5
B、4
C、3
D、2
E、1
该题未作答
正确答案：D/E
参考答案解析：本题考查的是建筑工程设计投标管理。评标委员会应当在评标完成后，向招标人提出书面评标报告，采用公开招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐2～3个中标候选方案。采用邀请招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐1～2个中标候选方案。
68、在工程建设其他费用中，属于建设单位经费的有( )。
A、劳动保险费
B、工程招标费
C、采购及保管设备材料费
D、合同契约公证费
E、生产人员招募费
该题未作答
正确答案：A/B/D/E
参考答案解析：本题考查的是工程建设其他费用。建设单位经费包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备材料所需的费用。
69、根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有( )。
A、索赔要求的提出不需经对方同意
B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定
该题未作答
正确答案： A/C/D
参考答案解析：本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
70、公证与鉴证的区别包括( )。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
该题未作答
正确答案：A/B/C
参考答案解析：
71、下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
该题未作答
正确答案：A/C/D
参考答案解析：
72、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
该题未作答
正确答案：A/B/C
参考答案解析：
73、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。
A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.在现场的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用
该题未作答
正确答案：B/D
参考答案解析：
74、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( )。
A.外敌入侵
B.工程所在地发生叛乱
C.超音速飞行物产生的压力波
D.工地发生放射性污染
E.不利气候条件对施工的影响
该题未作答
正确答案：A/B/C/D
参考答案解析：
75、信息时代的特点有( )。
A、信息是主体
B、信息是软资源
C、全面使用电脑
D、个性化、多样化
E、大多数人使用信息
该题未作答
正确答案：A/B/D
参考答案解析：
76、必须进行国际招标的机电产品有（ ）。
A.国家规定进行国际招标采购的机电产品
B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D.外商投资企业投资总额内进口的机电产品
E.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机
该题未作答
正确答案：A/B/C
参考答案解析：考点:“大型工程设备的采购招标——招标范围”。必须进行国际招标的机电产品范围：
①国家规定进行国际招标采购的机电产品；②基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品；③焦用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品；④ 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金(以下简称国外贷款)进行国际招标采购的机电产品；⑤政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品；⑥其他需要进行国际招标采购的机电产品。因此，本题的正确答案为ABC。
77、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（ ）。
A.计划工期
B.对投标人的资质要求
C.招标工作范围
D.资格预审条件
E.招标方式
该题未作答
正确答案：A/B/C/E
参考答案解析：考点:“施工招标程序”。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。因此，本题的正确答案为ABCE。
78、履约保证的形式有（ ）。
A.履约担保金
B.履约保证金
C.履约银行保函
D.履约商业保函
E.履约担保书
该题未作答
正确答案：A/B/C/E
参考答案解析：考点:“保证在建设工程中的应用”。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。因此，本题的正确答案为ABCE。
79、在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件。
A.地基基础、主体结构体系的设计可靠
B.设计符合有关强制性标准、规范
C.依据的勘察资料准确
D.未侵犯任何第三人的知识产权
E.不损害社会公共利益
该题未作答
正确答案：A/B/E
参考答案解析：考点:“设计合同履行管理——发包人的责任”。发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足以下条件：①建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠；②设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；③设计的施工图达到规定的设计深度；④不存在有可能损害公共利益的其他影响。因此，本题的正确答案为ABE。
80、施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（ ）。
A.承包的施工标段
B.投标价
C.工期
D.工程质量标准
E.投标人的项目经理名称
该题未作答
正确答案：A/C/D
参考答案解析：考点:“施工合同的订立——合同文件”。中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。因此，本题的正确答案为ACD。