0、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,
则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
1、按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
2、关于抵押的效力的说法,正确的是( )。
A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人不可以要求抵押人停止其行为
D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
3、根据《标准施工招标文件》的要求,不属于招标文件的内容是( )。
A.招标公告或投标邀请书
B.投标人须知
C.评标办法
D.工程量清单计价规范
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
4、评标的初步评审过程中,下列各项属于响应性评审标准的是( )。
A.资质等级符合规定
B.已标价工程量清单
C.联合体投标人已提交联合体协议书
D.环境保护管理体系与措施符合有关标准
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P41
5、综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面, 其不属于项目管理机构评审重点是( )。
A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
C.其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖
D.质量管理体系的可靠性和针对性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P43
6、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据,招标人应当根据招标项目的特点和需
要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P47
7、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是( )。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货、仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P40
8、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是( )。
A.组织对设计文件的审查.鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P70
9、施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款
共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P75
10、施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工
程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P89
11、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进
行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损
坏,则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P89
12、关于工程量计量的表述中,不正确的是( )。
A.分包人收到通知后不参加计量,承包人的计量结果有效
B.分包人收到通知后不参加计量,承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
C.承包人不按约定时间通知分包人,致使分包人未能参加计量,计量结果仍然有效
D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量,承包人均需在每一计量周期通知分包人共同
对分包工程量进行计量
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P92
13、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P97
14、关于施工阶段发包人违约处理的表述中,不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外,承包人向发包人发出通知,要求发
包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P99
15、设计施工总承包合同中,由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用,并支付利润的情
况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P116
16、设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是( )
A.发包人原因造成的质量不合格
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P121
17、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对( )提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P123
18、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是
( )
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样不得有隐蔽瑕疵
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P127
19、管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.经验鉴别法
C.查点法
D.衡量法
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
20、美国 AIA 合同文本中,B 系列代表( )。
A.雇主与建筑师之间合同的文本
B.建筑师行业的有关文件
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.雇主与施工承包商、CM 承包商、供应商之间的合同
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P144
21、FIDIC《施工合同条件》规定,将合同争议提交争端裁决委员会决定的,裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。
A.15
B.28
C.72
D.84
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
22、下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中,不正确的是( )。
A. 安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车
B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知
C. 试车记录由发包人准备
D. 试车合格,工程师在试车记录上签字
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
23、FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供( ),具体工程的合同内是否包括此条款,取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A. 投标保函
B. 履约保函
C. 支付保函
D. 预付款保函
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
24、FIDIC《施工合同条件》规定,某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,其使用权全部归( )控制。
A.承包商
B.工程师
C.分包商
D.业主
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
25、下列内容中,属于建设程序中生产准备阶段工作的是( )。
A、准备必要的施工图纸
B、招聘和培训生产人员
C、办理工程质量监督和施工许可手续
D、组织招标选择设备、材料供应商
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:本题考查的是建设工程监理相关制度。新上项目在项目建议书被批准后,应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组,具体负责项目法人的筹建工作。
26、下列关于设计招标的说法,正确的是( )。
A、招标文件中应有具体的工作量
B、评标时不考虑设计资历
C、评标时应进行投入产出经济效益的比较
D、开标时应按报价高低排定标价次序
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:本题考查的是建筑工程设计投标管理。虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多,但大致可以归纳为以下五个方面:设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。选项A,设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项B,评标时需要考虑设计资质;选项D,评标时不过分追求报价高低。
27、对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行( )招标。
A、概念设计
B、初步设计
C、技术设计
D、施工图设计
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:本题考查的是工程设计招标概述。对计划复杂而又缺乏经验的项目,如被称为鸟巢的国家体育场,在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。
28、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中,正确的是( )。
A、保险费由建设单位支付
B、实行施工总承包的,保险费由总包单位支付
C、保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D、提前竣工的,保险责任仍按原定时间终止
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项A,保险费由施工单位支付;选项C,保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止;选项D,提前竣工的,保险自行终止。
29、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料毁损
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ACD均属于建设工程一切险的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿:(1)设计错误引起的损失或费用。(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。(5)维修保养或正常检修的费用。(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。(7)盘点时发现的短缺。(8)领有公共运输行驶执照的,或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。(9)除非别有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。(10)除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接近的部分。
30、作为标准施工招标文件的主要内容,( )是对所有招标项目的通用性规定。
A、投标人须知
B、文字说明
C、前附表
D、附表
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知是对所有招标项目的通用性规定。
31、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
32、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
33、按照FIDIC《施工合同条件》规定,在( )后,业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
34、按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
35、在订立合同时( )即可采用格式条款。
A.与对方协商一致
B.通知对方
C.未与对方协商
D.在要约中明确
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
36、能够作为保证人的是( )。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
37、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
38、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
39、承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用( )。
A、工程款支付申请表
B、报验申请表
C、工程材料报审表
D、工程竣工报验单
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
40、在建设工程实施过程中,要避免不断提高质量目标的倾向,是质量控制( )的要求。
A、全过程控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
41、《建设工程监理规范》规定,监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
42、监理工程师执业资格考试是一种( )考试,是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
A、水平
B、学历
C、职称
D、能力
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A
43、未经( )签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A、总监理工程师
B、监理工程师
C、业主代表
D、项目经理
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
44、根据项目法人责任制的规定,在( )后,正式成立项目法人。
A、项目建议书被批准
B、设计概算被批准
C、施工图设计完成
D、可行性研究报告被批准
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
45、如果不具有( ),那么建设工程监理就难以保持公正性,难以顺利进行合同管理,难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
46、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工,决定了( )。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:考点:“建设工程合同的特征”。建筑产品的类别庞杂,其外 观、结构、使用目的、使用人都各不相同,这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸,也应采取必要的修改设计才能施工),即建筑产品是单体性生产,这也决定了建设工程合同的的特殊性。因此,本题的正确答案为B。
47、我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的( )返还承包商。
A.100%
B.50%
C.30%
D.由工程师决定的
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书,则返还按分部工程价值比例计算保留金的40%。因此,本题的正确答案为B。
48、不属于保险制度上的危险的具体表现的是( )。
A.发生与否的不确定性
B.发生时间的不确定性
C.发生后果的不确定性
D.发生金额的不确定性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:考点:“保险概述”。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现为:①发生与否的不确定性;②发生时间的不确定性;③发生后果的不确定性。因此,本题的正确答案为D。
49、采购方拒付货款,应当按照( )的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
测试用户答案:该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:考点:“支付结算管理”。采购方拒付货款,应当按照中国人民银行结算办法的拒付规定办理。因此,本题的正确答案为C。
50、建设工程合同的特征包括( )。
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C/D
51、法人应当具备的条件是( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.能够独立承担民事责任
D.有自己的名称.组织机构和场所
E.经上级行政主管机关批准
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/D
52、根据《民法通则》的规定,法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C/E
53、关于保险合同的表述中,正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C/D/E
54、关于保险合同当事人的管理义务说法正确的是( )。
A.保险人可以对被保险财产的安全情况进行检查,如发现不安全因素,应及时向投保人提出清除
不安全因素的建议
B.在保险事故发生后,投保人有责任采取一切措施,避免扩大损失,并将保险事故发生的情况及
时通知保险人
C.保险人对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任,应当按照保险合同的规定履行赔偿
或给付责任
D.对于损坏的保险标的,保险人只能选择赔偿,如果选择赔偿,保险事故发生后,保险人已支付
了全部保险金额,并且保险金额相等于保险价值的,受损保险标的全部权利归于保险人
E.保险金额低于保险价值的,保险人按照保险金额与保险时此保险标的的价值取得保险标的的部
分权利
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/E
55、下列选项中,不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/D/E
56、详细审查是评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求,但前附表没有规定 的方法和标准不得作为审查依据。其主要审查内容( ) 。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
E.安全负责人资格
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:P38
57、综合评估法初步评审的内容包括( )。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工组织设计
E.项目管理机构
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C
参考答案解析:P41
58、材料设备采购评标,说法正确的是( )。
A.建设工程项目材料设备采购招标评标的特点是,不仅要看报价的高低,还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用,以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少
B.如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时,仍不符合以最合理价格采购的原则
C.材料设备采购评标,一般采用评标价法或综合评估法,也可以将二者结合使用
D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料,一般采用综合评估法进行评标
E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的,一般采用经评审的最低投标价法进行评标
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C
参考答案解析:P51
59、根据《标准施工合同》的要求,关于履约保函的表述中,正确的有( )。
A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止
B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定,即
担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任
C.采用无条件担保方式,即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时,即可凭保函向
担保人要求予以赔偿
D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况,由于解决合同争议而影响后续工程的施工
E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/D
参考答案解析:P76
60、根据《标准施工合同》,关于监理人的地位和职责的说法,正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/E
参考答案解析:P77
61、某建设工程项目中,甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同,乙公司又与劳务
分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中,关于丙公司应承担义务的说
法,正确的有( )。
A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查
C.丙公司未经乙公司授权或允许,不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料,配合乙公司办理交工验收
E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作,对工期和质量向发包人负责
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:P106
62、设计施工总承包合同订立文件中发包人要求的工程范围包括( )。
A.竣工验收及工程款的结算工作
B.发包人的配合工作
C.工作界区说明
D.临时工程的设计与施工范围
E.永久工程的设计、采购、施工范围
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C/D/E
参考答案解析:P112
63、关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中,正确的有( )。
A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购
B.施工中使用的建筑材料采购责任,按照施工合同专用条款的约定执行
C.采购合同的出卖人即供货人,只能是生产厂家
D.采购合同的出卖人即供货人,只能是从事物资流转业务的供应商
E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人,可以是发包人,也可能是承包人
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/E
参考答案解析:P126
64、在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有( )。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/D
参考答案解析:P130
65、材料采购合同中,采购方的违约责任包括( )。
A.逾期付款
B.提前交付货物
C.交货数量与合同不符
D.货物交接地点错误的责任
E.不按合同约定接受货物
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/D/E
参考答案解析:P133
66、关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。
A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是有检验和测试,并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试,以及在何处进行这些检验和试验
B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方
C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行
D.如果在卖方或其分包人的驻地进行,检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承
担费用
E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被
拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:合同管理知识点:设备采购合同的检验和测试
买方或其代表有权检验和测试货物,并且不承担额外的费用。
检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点、货物的最终目的地任何地点进行(三地)。 检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。P135
67、设备采购合同中,关于包装的表述,正确的有( )。
A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质
B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施
C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用
D.对于木质包装材料,应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理,无需熏蒸证明
E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/E
参考答案解析:P135
68、招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式,下列情形中可以进行邀请招标的有( )。
A、技术复杂,有特殊要求的
B、受自然环境限制的
C、只有少量潜在投标人可供选择的
D、政府投资的项目
E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/E
参考答案解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。选项D不属于邀请招标的条件。可以进行邀请招标的有:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
69、建筑工程一切险加保了第三者责任险,下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
A、因原材料缺陷造成的损失
B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D、维修保养或正常检修的费用
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C
参考答案解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建设工程一切险如果加保第三者责任险,则保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:(1)在保险期限内,因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失;(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。
70、设计招标中,下列因素属于评标标准的有( )。
A、投标单位的社会信誉
B、投标方案的投入、产出经济效益比较
C、设计进度快慢
D、投标单位的企业规模大小
E、设计资历
测试用户答案:该题未作答
正确答案: A/B/C/E
参考答案解析:本题考查的是建筑工程设计投标管理。设计招标评审的内容包括:有设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。
71、设计招标采用邀请招标的,评标委员会应当在评标工作完成后,向招标人提出书面评标报告,采用邀请招标方式的,评标委员会可以向招标人推荐( )个中标候选方案。
A、5
B、4
C、3
D、2
E、1
测试用户答案:该题未作答
正确答案:D/E
参考答案解析:本题考查的是建筑工程设计投标管理。评标委员会应当在评标完成后,向招标人提出书面评标报告,采用公开招标方式的,评标委员会应当向招标人推荐2~3个中标候选方案。采用邀请招标方式的,评标委员会应当向招标人推荐1~2个中标候选方案。
72、对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有( )。
A、设计方案优劣
B、环境保护措施是否合理
C、投资估算是否超过限额
D、投标报价是否合理
E、社会信誉是否良好
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/D/E
参考答案解析:本题考查的是建筑工程设计投标管理。设计评标书的评审包括:设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。
73、下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法,正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/D
参考答案解析:本题考查的是《卓越绩效评价准则》评分系统。卓越绩效模式的七个要求构成了一套评价准则评分系统。系统中将这七方面又分为三个层次,即基本要求、总体要求和多项要求。其中,基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题,共23条;总体要求是条目要求中最重要的特征,是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点;多项要求是每一要点中所包括的提问,这些提问构成了条目要求的细节。
74、公证与鉴证的区别包括( )。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C
75、下列有关违约金的表述中,错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/D
76、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
测试用户答案:该题未作答
正确答案:B/C/D
77、在( )情况下.申请注册入员不能获得注册。
A、同时注册于两个及以上单位
B、年龄在60周岁以上
C、不具备完全民事行为能力
D、在申报注册过程中有弄虚作假行为
E、受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/C/D
78、对设计投标书进行评审时,设计方案评审的内容包括( )。
A.总体布置的合理性
B.设备选型的适用性
C.造型是否美观大方
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否超过限额
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:考点:“建筑工程设计投标管理”。设计方案评审内容主要包括:①设计指导思想是否正确;②设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平;③善体布置的合理性,场地利用系数是否合婴;④工艺流程是否先进;⑤堡备选型的适用性;⑥主要建筑物。构筑物的结构是否合理,造型是否美观大方并与周围环境塑;⑦“三废”治理方案是否有效;⑧以及其他有关问题。因此,本题的正确答案为ABCD。
79、合同法律关系的客体,包括( )。
A.提供一定劳务
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
测试用户答案:该题未作答
正确答案:A/B/D/E
参考答案解析:考点:“合同法律关系的构成”。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。① 物。法律意义上的物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同等。②行为。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等,这些行为都可以成为合同法律关系的客体。行为也可以表现为提供一定的劳务,如绑扎钢 筋,土方开挖、抹灰等。③智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成 果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、计算机软件等,都有可能成为合同法律关系的客体。因此,本题的正确答案为ABDE。
