1、甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥,双方约定保管费用为 1000 元,乙没能按约定支付保管费用, 则甲可以( )。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
B
正确答案:D
参考答案解析:0
2、依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
C
正确答案:D
参考答案解析:0
3、关于财产保险合同的说法,不正确的是( )。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同
C.在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险
人,保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同,安装工程一切险是人身保险合同
B
正确答案:D
参考答案解析:0
4、建设工程施工招标过程中的投标人须知的内容不包括( )。
A.招标程序
B.招标文件的获取方式
C.对投标人的要求
D.招标项目概况介绍和要求
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:0
5、招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃
投标时,应当( )。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
C.由排名第七的递补,维持六家投标人
D.重新进行资格预审
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P39
6、大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备
庞大、生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,中标人承担的责任包括生产、交货、
安装(或安装指导)、保修的全过程,因此招标签订的合同属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P50
7、根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209],下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是( )。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P65
8、按照《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定,订立设计合同,发包人委托任务的项目设计要求不包括( )
A.设计深度要求
B.施工组织要求
C.建筑物的合理使用年限
D.设计人配合施工工作的要求
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:P70
9、标准施工合同提供了通用条款.专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。其中合同附件格式不包括( )。
A.履约保函
B.合同协议书
C.预付款担保
D.房屋建筑工程质量保修书
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P76
10、关于预付款担保的表述中,说法正确的是( )。
A.担保方式也是不采用无条件担保形式
B.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款
止
C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额相应递减
D.保函格式中明确说明:“本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同 约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P76
11、下列施工合同文件中,解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P78
12、关于物价浮动合同价格调整的表述中,不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研,进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格,要视施工质量的高
低来决定
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P79
13、关于工程量计量的表述中,不正确的是( )。
A.分包人收到通知后不参加计量,承包人的计量结果有效
B.分包人收到通知后不参加计量,承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
C.承包人不按约定时间通知分包人,致使分包人未能参加计量,计量结果仍然有效
D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量,承包人均需在每一计量周期通知分包人共同
对分包工程量进行计量
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:P92
14、设计施工总承包合同订立时,无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误,
实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P114
15、依据《合同法》,出卖人按照约定标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由( )承担。
A.买受人
B.出卖人
C.运输人
D.买受人与出卖人
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P129
16、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差,合同履行过程中,供货方交
付的材料多于订购数量,且超过了合理镑差界限,但采购方同意接受多付材料时,下列关于货款
的说法中,正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款,多交付部分不在追加货款
C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:P130
17、按照 FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违
约行为时,( )。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:P140
18、根据招标投标活动的公开原则,( )等信息应当公开。
A.投标人名单
B.标底
C.评标委员会成员
D.评标的标准
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:
19、在FIDIC的《施工合同条件》中,合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
20、某工程,设备及工器具购置费为6000万元,建筑安装工程费为50000万元,工程建设其他费为3000万元,铺底流动资金为6000万元,基本预备费率为5%.该项目估算的基本预备费应为( )万元。
A、1500
B、1750
C、2950
D、1250
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:本题考查预备费。基本预备费=(建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费)×基本预备费率。基本预备费=(6000+50000+3000)×5%=2950(万元)。
21、根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是( )。
A、政策汇率调整
B、世界金融危机
C、突发地震
D、气温转变
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
22、根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:本题考查的是索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。
23、在工程设计招标管理中,工程设计行业资质等级不包括( )。
A、甲级
B、乙级
C、丙级
D、特级
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:本题考查的是工程设计招标管理。工程设计行业资质等级包括甲级和乙级,个别行业资质可以设置丙级,建筑工程专业资质可以设丁级。
24、赶工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
25、实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
26、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是( )。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:
27、作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件,如果承包商发生损失,按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处,也应取得相应的利益。
A.发包人
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:
28、在FIDIC的《施工合同条件》中,合同协议书应当在( )后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
29、FIDIC施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
30、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
31、设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A、满足边设计边施工的要求
B、有利于加快施工进度
C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:
32、关于监理机构的组织形式,下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单,权力集中,命令统一,职责明确,对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用,提高管理效率,减轻总监理工程师负担,适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导,统一指挥,职责清楚的特点,信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式,加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:
33、不属于总监理工程师职责的是( )。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:
34、向城建档案馆归档的应该是( )。
A、所有工程文件
B、所有工程档案
C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:
35、根据《建设工程监理规范》的规定,检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件,是( )的职责。
A、总监理工程题
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、监理员
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
36、相对于一般的目标控制措施而言,风险对策更强调( )。
A、主动控制
B、被动控制
C、主动控制与被动控制相结合
D、动态控制
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:
37、如果不具有( ),那么建设工程监理就难以保持公正性,难以顺利进行合同管理,难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:
38、区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的( )。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的永久工程。如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益,应在专用条款内约定分部移交区段的名称、区段工程应达到的要求等。因此,本题的正确答案为A。
39、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是 ( ) 。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“交货检验”。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补。超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围,既可以划清责任,还可为供货方合理组织发运提供灵活的变通条件。如果超过合理范围,则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款;采购方同意接受的多交付部分,进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时,应按订购数量与实际交货数量比较,均不再考虑合理磅差和尾差因素。因此,本题的正确答案为A。
40、( )是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:考点:“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期付款买卖,是指买受人分期支付价款。因此,本题的正确答案为D。
41、下列各项中,不属于保证合同的内容的有( )。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的期限
C.保证的方式
D.债权人认为需要约定的其他事项
该题未作答
正确答案:D
参考答案解析:考点:“担保方式”。保证合同应包括以下内容:①被保证的主债权种类、数额;②债务人履行债务的期限;③保证的方式;④保证担保的范围;⑤保证的期间;⑥双方认为需要约定的其他事项。因此,本题的正确答案为D。
42、承包人办理保险的情况下,如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,或未能使保险持续有效时,( )可代为办理,所需费用由( )承担。
A.发包人,发包人
B.发包人,承包人
C.监理人,发包人
D.监理人,承包人
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:考点:“保险责任”。如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险.第三者责任保险或未能使保险持续有效时,发包人可代为办理,所需费用由承包人承担。因此,本题的正确答案为B。
43、对于具体工程项目建设使用的施工合同,( ),就构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款
B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款
C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款
D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:考点:“英国NEC合同文本”。对于具体工程项目建设使用的施工合同,核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款,就构成了一个内容约定完备的合同文件。因此,本题的正确答案为C。
44、标的物需要运输的,是指标的物由出卖人负责办理托运,( )是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。
A.出卖人
B.买受人
C.承运人
D.委托人
该题未作答
正确答案:C
参考答案解析:考点:“订购产品的交付”。标的物需要运输的,是指标的物由出卖人负责办理托运,承运人是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。因此,本题的正确答案为C。
45、( )是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“英国NEC合同文本”。由于核心条款是对施工合同主要共性条款的规定,因此还要根据具体工程的合同策略,在主要选项条款的6个不同合同计价模式中确定一个适用模式,将其纳入到合同条款之中(只能选择一项)。因此,本题的正确答案为A。
46、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人的
( ),否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“担保方式”。保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的,应当取得堡证人的书面同意,否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。因此,本题的正确答案为A。
47、保险决策主要表现在( )。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“保险合同管理”。保险决策主要表现两个方面:是否投保和选择保险人。因此, 本题的正确答案为A。
48、设计招标的特点是( )。
A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争
B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争
C.设计投标书的竞争
D.设计费用的竞争
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:考点:“工程设计招标概述”。设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争。因此,本题的正确答案为B。
49、定金的数额由当事人约定,但不得超过( )。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
该题未作答
正确答案:B
参考答案解析:考点:“担保方法——定金”。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。因此,本题的正确答案为B。
50、采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起( )年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定。
A.两
B.三
C.四
D.五
该题未作答
正确答案:A
参考答案解析:考点:“交货检验”。采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定,但对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用该两年的规定。因此,本题的正确答案为A。
51、关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.设立合同管理机构,配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:0
52、保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中,属于保证合同应当包 含的内容有( )。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
该题未作答
正确答案:A/C/D/E
参考答案解析:0
53、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保,可以质押的权利包括( ) 。
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
该题未作答
正确答案:B/C/D/E
参考答案解析:0
54、施工合同的履约保证形式有( )。
A.履约保证金
B.履约银行保函
C.履约担保书
D.履约承包书
E.履约留置金
该题未作答
正确答案:A/B/C
参考答案解析:0
55、下列选项中,不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
该题未作答
正确答案:A/B/D/E
参考答案解析:0
56、关于评标,下列说法不正确的是( )。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密
B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成,且其人数为 5 人以上 的奇数
C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三
该题未作答
正确答案:C/E
参考答案解析:0
57、评标委员会成员应当回避的情形有( )
A.是投标人或其主要负责人的近亲属
B.与投标人有经济利益关系,影响其评审公正性的人员
C.项目主管部门的人员
D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员
E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员
该题未作答
正确答案:A/B/C/E
参考答案解析:0
58、根据《标准施工招标资格预审文件》的规定,可以作为拒绝资格预审申请人的情况包括( )。
A.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
B.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外
C.本标段的监理人
D.本标段的代建人
E.发生诉讼行为的投标人
该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:0
59、建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人,其勘察人须具备的条件包括( )。
A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格
B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证
D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其
核准的经营范围内从事建设活动
E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收
费资格证书,而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务
该题未作答
正确答案:A/D/E
参考答案解析:P63
60、订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。
A.本工程的批准文件(原件)
B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
该题未作答
正确答案:B/C/D/E
参考答案解析:P63
61、根据《标准施工合同》,关于监理人的地位和职责的说法,正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
该题未作答
正确答案:A/C/E
参考答案解析:P77
62、《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等,可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内
容。
A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备
B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
C.发包人的原因造成工期延误
D.发包人的原因导致工程缺陷和损失
E.发包人的原因引起的暂停施工
该题未作答
正确答案:B/C/E
参考答案解析:P97
63、为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标,通用条款中对工程分包做的规定正确的
是( )。
A.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查
该题未作答
正确答案:A/C/D/E
参考答案解析:P111
64、设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定,无论承包人复核时发现与否,由于( )的
错误,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包人支付合理利润。
A.试验和检验标准
B.对工程的工艺安排或要求
C.对工程或其任何部分的功能要求
D.发包人要求中引用的原始数据和资料
E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料
该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:P114
65、英国 NCE 合同文本中,关于早期预警的说法正确的是( )。
A.工程施工合同文本提出的早期警告条款,是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好
措施,建立了风险预警机制
B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况
时,应立即向对方发出早期警告,而非事件发生后进行索赔
C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括
分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主
D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商
E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出
过个有经验的承包商应发出的早期警告,无须减少承包商应得的补偿
该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:P144
66、机电设备招标的承包范围,除了交付约定的机组设备外,还包括伴随服务,下列选项属于伴随服务内容的有( )。
A、试运行
B、设备监造
C、实施所供货物的现场组装
D、监管设备安装并对安装质量负责
E、对买方的管理人员进行培训
该题未作答
正确答案:A/C/E
参考答案解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。伴随服务的内容一般包括:(1)实施所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的专用工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不免除卖方在合同保证期间所承担的义务;(5)在卖方厂房和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/修理;(6)对买方的运行、管理和维修人员进行培训。
67、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有( )。
A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释
该题未作答
正确答案:A/B/E
参考答案解析:
68、依据《合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
该题未作答
正确答案:B/E
参考答案解析:
69、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解昝应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
该题未作答
正确答案:A/E
参考答案解析:
70、施工合同履行中,需要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括( )。
A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B.取得爆破作业资质证件
C.与相邻建筑物所有人进行协调
D.作好施工现场的安全防护工作
E.保护相邻建筑物
该题未作答
正确答案:B/D/E
参考答案解析:
71、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
该题未作答
正确答案:A/B/C
参考答案解析:
72、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有( )。
A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.在现场的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用
该题未作答
正确答案:B/D
参考答案解析:
73、除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于:( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨,开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
该题未作答
正确答案:A/B/C/D
参考答案解析:
74、下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中,正确的有( )。
A、要能提出多个不同的技术方案
B、要对不同的技术方案进行技术经济分析
C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果
D、要避免仅从技术角度选定技术方案
E、对由于业主原因所导致的目标偏差,技术措施可能成为首选措施
该题未作答
正确答案:A/B/D
参考答案解析:
75、在建设工程风险事件发生前,风险管理的目标有( )。
A、使实际损失最小
B、使潜在损失最小
C、减少忧虑及相应的忧虑价值
D、承担社会责任
E、满足外部附加义务
该题未作答
正确答案:B/C/E
参考答案解析:
76、直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
该题未作答
正确答案:A/B/C
参考答案解析:
77、履约保证的形式有( )。
A.履约担保金
B.履约保证金
C.履约银行保函
D.履约商业保函
E.履约担保书
该题未作答
正确答案:A/B/C/E
参考答案解析:考点:“保证在建设工程中的应用”。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。因此,本题的正确答案为ABCE。
78、在设计合同中,发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足( )条件。
A.地基基础、主体结构体系的设计可靠
B.设计符合有关强制性标准、规范
C.依据的勘察资料准确
D.未侵犯任何第三人的知识产权
E.不损害社会公共利益
该题未作答
正确答案:A/B/E
参考答案解析:考点:“设计合同履行管理——发包人的责任”。发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足以下条件:①建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠;②设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范;③设计的施工图达到规定的设计深度;④不存在有可能损害公共利益的其他影响。因此,本题的正确答案为ABE。
79、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式,包括( )。
A.开标记录表
B.问题澄清通知书格式
C.招标书格式
D.中标通知书格式
E.中标结果通知书格式
该题未作答
正确答案:A/B/D/E
参考答案解析:考点:“标准施工招标文件”。附表格式是招标过程中用到的标准化格式,包括:开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。因此,本题的正确答案为ABDE。
80、质押可分为( )。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押
E.最高额质押
该题未作答
正确答案:A/C
参考答案解析:考点:“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。因此,本题的正确答案为AC。